一篇文章轻松搞定《混凝土劳务合同》的写作。（精选5篇）

更新日期:2025-06-30 04:49

写作核心提示：

标题：混凝土劳务合同签订注意事项
正文：
混凝土劳务合同是建筑工程中常见的一种合同形式，它明确了承包方与劳务方在混凝土施工过程中的权利义务。为了确保合同的合法性和有效性，以下是在签订混凝土劳务合同时需要注意的几个事项：
一、合同主体资格
1. 确认承包方和劳务方的主体资格，包括营业执照、资质证书等，确保双方具备合法的施工能力。
2. 检查双方是否具备签订合同的民事行为能力，避免因主体资格不合法导致合同无效。
二、合同内容
1. 明确工程名称、地点、规模、工期等基本信息，确保合同内容与实际工程相符。
2. 详细列出混凝土施工的技术要求、质量标准、验收标准等，避免因技术问题产生纠纷。
3. 明确双方的权利义务，包括工程款支付方式、进度款支付节点、违约责任等。
4. 明确工程变更、索赔、争议解决等条款，确保双方在施工过程中能够妥善处理问题。
三、合同附件
1. 附件包括施工图纸、工程量清单、材料清单、施工方案等，确保合同附件的完整性和准确性。
2. 附件中的数据应与合同内容相符，避免因数据不一致导致纠纷。
四、合同签订程序
1. 双方应按照法定程序签订合同，包括合同洽谈、签订、备案等环节。
2. 确保合同签订

建筑劳务合同范本

建筑工程劳务合同

合同编号： XXX号

签订地点：

签订时间： 年 月 日

甲方：

乙方： XXXX

有限公司 按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下合同条款：

一、工程概况：

1、工程名称： XXXXX

2、建筑面积：XXXX

3、工程地点： XXXX

4、承包的范围及内容（应详细含主要辅助工序）： 项目内混凝土浇筑、基础制模、钢筋绑扎、砖墙砌筑、水电安装等工程内所有劳务工作。

5、施工工期：自 年 月 日 至 年 月 日

由于业主或甲方原因造成工期延误的，乙方工期相应顺延；由于乙方原因延误工期的，甲方按乙方结算总额每天万分之三进行处罚，乙方并承担赔偿损失的责任。

6、劳务分包暂定价：XXXX 元

二、工程质量：

1、质量等级 合格 （优良/合格）。

2、质量标准：执行国家建筑安装工程施工验收规范和建筑安装工程质量检验评定标准。

3、乙方必须按照标准、规范和设计要求及甲方的指令施工，由乙方原因导致的质量事故及返工、返修的，乙方承担一切责任及费用损失。

4、隐蔽工程验收由乙方提供自检报告，甲方进行验收，所有的隐蔽工程必须验收合格后，乙方方可进行下道工序的施工，否则一切责任由乙方承担。

5、乙方必须按照有关质量标准的文件制定质量控制标准，在施工过程中甲方有权按照本企业的质量管理奖罚标准对乙方进行奖罚。

6、乙方施工的工程质量低于本合同约定标准，甲方有权进行处罚 ，乙方负责无偿整改和返工，同时承担业主对甲方相应的罚款。

7、双方对工程质量有争议的，由双方共同委托有资质的法定检测机构进行检测评定，由责任方承担工程质量责任。乙方拒绝质量检测的，视为认可工程质量不合格，由乙方承担工程质量责任，赔偿甲方的损失。

8、乙方施工因质量未能满足本合同承诺，甲方有权单方解除合同。

三、甲方责任：

1、提供施工图及相关施工技术资料，在乙方需要的情形下提供工程地质和地下管线资料。

2、负责办理施工方面的相关手续及现场三通一平工作。

3、提供生产所需的大型机械、电器设备及部分刚需临时设施。

4、提供施工组织设计、图纸会审及施工技术交底和施工安全交底，对企业的质量管理奖罚标准进行交底，以及工程的定位复测，确定水准点与坐标控制点。

5、甲方负责协调与当地政府各职能部门的关系。

6、甲方按本合同约定确认乙方工作量，并按合同约定拔付工程进度款和工程结算款。

四、乙方责任：

1、严格遵守甲方各项规章制度，服从甲方管理人员现场管理及监督。

2、每月的15日向甲方提供次月材料计划（在甲方供料的情形下适用），每月的25日报月完成工程量。提供年、季度、月工程进度计划及相应的进度统计报表。

3、严格执行施工组织设计及甲方下达的施工计划，因乙方原因造成工期延误，乙方承担费用增加、工期延误的责任。

4、遵守当地政府相关部门对施工现场交通、施工噪音、环境保护和安全生产管理等规定，乙方应当按规定办理有关手续并书面通知甲方。

5、乙方负责所施工工程的自检资料，试块制作及检验材料的现场取样。

6、乙方按照施工组织设计、进度计划组织施工。对隐蔽工程的验收，乙方应按照相关规范标准要求提前通知甲方做好验收准备。

7、组织专门班子(具体负责人 ： / )配备满足施工技术、质量、安全等管理人员和相对稳定的技术工人，并在甲方的指导下，对所承建的施工工程技术、质量、进度、文明施工、安全生产等全面负责。

8、对已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护、保养工作，保护保养期间发生损坏的，乙方承担修复责任。

9、乙方向甲方签署《代发工资授权委托书》，见附件1

10、乙方每月10日前向甲方提供上月实名制管理的《考勤表》、《农民工工资发放表》（含有姓名、身份证号码、银行卡号、手机号码、农民工认可的签名、项目负责人、项目经理签名等）。乙方应为务工人员办理实名制银行卡，通过甲方在当地设立的农民工工资专用账户（或由甲方直接根据乙方每月上报的工资发放表)，将工资直接发放到务工人员本人账户上。每月工资发放不低于当地最低工资标准。甲方对乙方劳动用工实施监督管理，掌握现场用工、考勤、工资支付等情况，乙方应当予以配合。

五、安全生产、文明施工：

1、乙方必须严格按照相关规范标准及甲方的文明施工要求进行施工。（如需要的情形下）确保达到 / （市）级标准化工地，争创 / （省）级标准化工地。

2、甲方提供合格的安全设施和防护装置(纯劳务清包)，由乙方负责安装和管理。

3、乙方必须严格贯彻落实国家有关安全生产和文明施工及环保等方面的法律、法规、标准及 / 市主管部门和甲方的各种管理制度，杜绝伤亡事故。如因乙方责任和原因发生的伤亡事故，损失费用由乙方承担；如果甲方先行承担损失费用的，甲方可以向乙方追偿。

4、乙方对甲方提供的安全设施应严格检查合格后方可使用，特殊工种应持证上岗，严禁使用不安全器具。

5、乙方应教育施工人员遵纪守法，不得有酗酒、赌博和其它违法乱纪的行为发生。

六、材料供应（该条款在甲方供料的情形下适用，乙方包工包料的情形下不适用）：

1、工程材料在使用过程中，乙方如有人为浪费行为，甲方有权进行处罚，乙方并承担损失赔偿责任。

2、当发生图纸变更时，乙方在收到变更后一日内提出急用材料申请单。

3、因甲方材料供应不及时，机械不能正常使用造成的停工、误工，现场协商解决，甲方给予签证并顺延工期。

七、结算及付款方式：

1、本合同价款约定后，任何一方不得擅自变更。

2、工程施工期间每月以双方核定的监理验收合格的工程量为准，甲方向乙方按时支付工程款是以发包人及时向甲方支付本合同分包工程专项工程款为前提；当发包人该专项工程款暂不到位时，乙方不得因此延误工期，应配合甲方共同催讨该专项工程款；同时因发包人原因影响甲方向乙方付款时，乙方不得以任何形式上访，同时乙方不得以任何形式影响工程的正常施工或向甲方进行任何形式的索赔或者提起诉讼。分包人知晓发包方与甲方的总包合同中关于付款节点的约定，发包方支付甲方相应比例的工程款后，甲方同比例支付给乙方。工程未完工的、完工未经验收或验收不合格的，乙方无权要求甲方付清总工程款。

3、乙方应当在工程竣工验收合格后的28天内向甲方提出工程竣工结算申请，甲方在接到申请后28天内核定确认。

八、违约责任

1、因乙方的原因，未能依照本合同约定完成劳务，给甲方造成损失的，其损失由乙方承担。

2、因乙方施工质量问题，最终造成甲方工程质量问题，所发生的返工、返修等全部损失由乙方承担（包括但不限于直接损失、可得利益损失、诉讼费、差旅费、律师费及其他合理费用），同时甲方有权解除正在履行的合同。

九、其他约定：

1、乙方应先行垫付投标保证金 / 元、履约保证金 / 元（如有的情形下），先行支付该劳务工程相关的管理费、税金合计 / 元。

2、工程保修期执行国家规定，保修期满后甲方返还质保金。

3、对甲方的机械设备、周转材料，乙方如有毁损、丢失的，必须按价赔偿。

4、乙方不得将本劳务工程转包或分包，乙方转包或分包的，由其承担一切法律责任，给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

十、合同争议的解决方式及补充协议：

1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商未果，依法向合同签订地人民法院起诉。

2、本合同未尽事宜，双方可以另行协商达成补充协议，补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。本合同一式二份，双方各执一份。

十一、合同的生效与解除

1、本合同自双方公司法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

2、本合同解除的条件：（1）、本合同履行完毕自行终止；（2）、如一方违约导致不能实现合同目的，另一方有单方解除权，一方接到另一方解除合同通知时解除。通知方式包括但不限于书面邮寄送达、电子传真、微信等，电子传真、微信发出后就视为一方接到另一方解除合同通知。

3、附件《代发工资授权委托书》《劳务合同委托书》与本合同具有同等法律效率。

甲方(签章)：	乙方(签章)：
法定代表人(签字)：	法定代表人(签字)：
授权代理人（签字）：/	授权代理人（签字）：
地址:	地址:
电话：	电话：
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：

年 月 日 年 月 日

附件：1

代发工资授权委托书

XXXX有限公司：

我单位（XXXX建筑劳务有限公司）承包贵公司的XXXX工程项目，按照国家关于《农民工工资支付条例》的规定，为保证我承包的工程项目施工聘用的农民工和项目部管理服务人员足额全员支付（支付前提为我单位承包的工程按照工程承包合同约定的条款工程款支付到账）。

现委托贵公司代为支付我单位承包工程期间聘用的民工和管服人员工资，代为支付的工资款从我承包的工程款中等额扣除。贵公司只是代我单位支付聘用的民工和管服人员工资，该代为付款的行为，不代表本次代付工资的的民工和管服人员与贵公司存在劳动（劳务）关系及其他权利义务。

我单位委托贵公司代发上述人员工资，承诺我单位（本人）每月按时将施工班组出勤及应得工资报酬签字，属于民工及管服人员本人签字确认真实的工资表，并报送贵公司，并对其真实性负责。

我单位承诺：本委托工资支付所产生的一切风险和经济纠纷损失，由我单位全部承担。

附：2《代发工资明细表》

委托单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

安全生产管理协议书

工程承包人: XXXX(以下称“甲方”)

专业分包人:XXXX (以下称“乙方”)

为加强施工现场的安全生产管理，落实各项工作责任制。确保安全、文明施工、环保卫生等工作达到预期目标。认真贯彻执行相关的标准、规范、法规、规程及相关的规章制度，经甲乙双方平等协商自愿签订本安全协议，共同遵守本安全协议各项条款。

一、工程概况

1、工程名称：XXXXXXX

2、工程地点： XXXX

3、分承包形式及范围： 项目内混凝土浇筑、基础制模、钢筋绑扎、砖墙砌筑、水电安装等工程内所有劳务工作。

二、安全管理目标

1、杜绝大小事故的发生，隐患整改率必须符合要求。

2、必须达到各项安全生产检查标准。

3、不发生重大安全伤亡事故。

三、双方责任

双方均应坚持“安全第一、预防为主”的方针，全面按照国家、行业管理部门有关安全生产的法律法规、标准规范和甲方的安全管理制度，做好各自员工健康、安全、环保教育，严肃劳动、安全纪律，规范安全行为，做好各自健康、安全(含公共安全) 、环保工作检查，坚持项目健康安全环保的方针，不得违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

(一)甲方责任

负责对乙方在施工过程中的安全生产、文明施工、劳务使用等，有教育、协调、监督、检查、处罚的权利。对违反相关规范标准及规章制度的行为有行使经济处罚的权利。

1、 督促乙方按要求建立并完善职责范围内的安全管理档案资料。

2、 有权对乙方使用的临时设施、施工机具、安全防护用品进行检查和验收，对不符合安全要求和项目管理规定的设施和防护用品，有权要求禁止入场或拆除、更换。

3、 对乙方违章、违纪人员，有制止权、下达整改通知权、要求乙方承担违约金和直至清退出现场权。

(二)乙方责任

1、遵守工作时间，有事请假，不得擅离工作岗位。

2、热爱本职工作，工作积极性高，奉公守法，能吃苦耐劳。

3、努力学习安全技术知识，掌握各种安全技术措施，精通安全技术操作要求，执行并落实各项规章制度、管理标准。

4、严格执行安全技术交底。严格执行工序质量安全操作程序，确保当天工完场清，责任区材料堆放整齐、环境安全整洁。

5、严格执行相关的各项安全生产、文明施工的规范标准及规章制度。有权拒绝违章指挥，杜绝违章作业。不发生人身伤亡、机械、火灾事故。

6、坚决制止违章作业，按章办事，不徇私情。遇险情要停止作业，立即报告。

7、进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业必须按规范系好安全带、穿防滑鞋，必须熟悉本工种的安全技术操作规程。

8、积极参加安全活动，认真执行落实安全技术交底。不违章作业，服从安全人员的管理。发扬团结友爱精神。在安全生产方面做到互相帮助，互相监督。对新人要积极传授安全生产知识。维护一切安全设备和防护用具，不擅自拆改任何安全技术设施。对不安全作业要积极提出意见，并有权拒绝违章指令。发生伤亡和未遂事故要保护现场并立即上报。

9、不擅自开动他人使用的施工机械、机电设备。

10、认真执行成品保护措施，严禁损坏污染成品。

11、讲究卫生，严禁在施工现场随地大小便。

12、宿舍内要保持整洁、有序。生活区周围应保持卫生，污物和污水、生活垃圾要集中堆放及时清理。严禁使用电炉、电饭锅及所有电力加热器，禁止私拉乱接电源线路。

13、乙方对所有进入本合同施工现场自己的员工需保证身体健康,与所雇佣人员签订劳动合同、为其购买工伤保险并支付保险费。禁止18岁以下和60岁以上、不适宜从事有关工种的作业人员及身份不明的人员 (如违法犯罪人员) 入场作业。保证特殊工种施工人员 (包括电工、焊工、起重工、司索工、架子工等) 持有住建部颁发的特殊工种操作证，满足法规和甲方要求，并按甲方要求进行备案，经甲方同意后，方可上岗。队伍进场后，调出和调进人员要事先向甲方书面通报。

14、乙方人员进场前，应向甲方提供进场施工人员的花名册(按项目规定格式)、身份证、特种作业人员证件、三级教育培训材料、员工一年之内的健康体检报告、工伤保险证明材料等，以上资料必须加盖乙方公章。乙方主要管理人员 (特别是项目负责人和专职安全管理人员) 须有乙方的任命文件。乙方作业人员退场时，及时向甲方提出人员退场计划，并于退场次日之前提交书面的退场确认单。

15、遵守国家的法律、法规，不发生打架斗殴、赌博、流氓行为，进入施工现场作业前，必须先把身份证复印件交甲方备案，并且接受安全教育，否则不得进入现场施工。

16、严禁酒后上岗，如因有施工人员违章作业或违反相关规范标准及规章制度，由责任方承担责任。

17、乙方应根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》配备称职的专职安全管理人员，专职安全管理人员必须持有效证件，对乙方施工范围进行有效的安全监管，每日巡查作业面，涉及特殊作业及危险性较大作业的专职安全员必须全程旁站监督，专职安全员不得随意脱岗，违约将依据合同扣除当月安全员工资。

18、乙方对所雇佣人员负有全面管理、教育、培训的责任，对所属施工现场责任范围进行全面有效的安全管控，保护员工的生命和健康不受伤害， 同时承担因乙方原因导致发生事故而引起的责任与经济损失，包括人员伤亡的直接损失、间接损失以及因此造成工程财产的经济损失、善后处理的责任。

四、乙方的安全管理工作包括但不限于以下重点内容

1、组织做好三级安全教育、安全交底等工作，记录资料必须由双方签字。

2、 参加甲方组织的安全检查，负责对甲方整改通知单上提出的问题督促落实整改，直至隐患消除或得到有效控制，并按要求的时间向甲方反馈整改情况。

3、 乙方自带的小型施工机械、施工机具、劳动防护用品、安全设施用品等，须至少提前一天报备甲方项目部，并按规定要求进行保养和维护。

4、 发生交叉作业时，在施工前，要与有交叉作业的其他队伍签订交叉作业安全生产协议书，明确双方施工的顺序和保护措施并监督员工遵守协议约定。

5、 在动火作业、受限空间、夜间、高处、起重、格栅板安装和拆除、爆破、临电、脚手架、吊篮、挖掘等作业时，要采取有效的防护措施。

6、 组织开展班前安全活动。班组长每天组织班组人员开展班前安全活动，活动主要内容包括:总结前一天的安全活动情况、介绍当天作业环境及可能存在的安全风险、当天主要工作内容及安全注意事项、检查作业人员劳动防护用品配戴和精神状况等情况。活动要有针对性，要有活动记录 (书面和影像)。

7、 不能在在建的建筑物内布置工人宿舍，男女不能混住，临时宿舍用电和消防应符合法规和甲方要求。

8、搭拆脚手架、特种设备、吊篮等危险性较大作业时，应使用有专业资质的单位和人员进行，配合甲方做好专项方案和安全技术交底，搭拆过程做好安全防护、安排专人监护。

9、 施工作业时应对现场的配电箱、防护栏杆、防护棚、安全网等安全设施进行保护不能随意移动和拆除。乙方在进行临边、洞口、井道等危险部位作业时，确认防护措施到位后施工，确保操作人员的安全。

10、 确保提供给作业人员的施工工具、设备、劳动防护用品等安全状况良好。

11、 对现场的临时用电、配电箱，要求做到“三相五线制”、“三级配电两级保护”、“一机一闸一箱一漏保”。

12、 乙方施工人员50人以下配一名兼职执证维修电工; 50人以上配一名专职执证维修电工。

五、乙方按本合同及下述约定的标准和范围(但专业承包业务范围内的各类安全防护措施，由专业分包人负责组织落实，相关费用包含在合同价款内) ，投入安全技术措施费用，全面做好安全防护工作。

1、 三级配电箱及附属用电设施。

2、 乙方员工个体劳动防护用品。

3、 乙方按甲方要求自建临时生产设施，包括仓库、加工厂、加工棚及附属防护设施。

4、施工范围内的消防器材。

5、施工范围内所用安全设施，如移动脚手架、安全绳、安全网等。

6、施工范围内文明施工的费用，包含垃圾存放设施、垃圾清运费用、材料标识牌等。

7、 其它乙方为加强自我安全防护采取的安全措施费用。

8、乙方自带、自备、自制的其他各类安全防护设备、设施等。

六、事故和不良行为记录处罚

1、由于乙方的直接或主要责任导致发生安全事故的，乙方除承担全部的事故处理费用外，甲方对乙方处以不少于30万元的经济处罚。

2、由于乙方的直接或主要原因造成甲方被认定具有不良行为记录的，依据对甲方造成的影响，给予乙方5-30万罚款 (不超过合同额10%但不少于5万)。

七、对于下列情况之一的，甲方给予罚款或者令其停止作业，情节特别严重的清退出施工现场。

1、严重违反安全操作规程，事故隐患严重直接危及他人生命安全的。

2、违章违纪，经教育指出后不整改者。

3、擅自动用他人使用的施工机械、电动设备而造成事故的。

4、违反劳动纪律、违章作业、野蛮施工及不遵守规章制度的。

八、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

项目负责人： 项目负责人：

年 月 日 年 月 日

劳 务 合 同 委 托 书

XXXXX有限公司：

我公司已与贵公司签订的劳务施工服务合同，现委托：

项目劳务负责人XXX 、 现场负责。

授权的范围及权限、责任：

负责 XXXX工程项目施工中所有涉及的劳务分包合同内的事项（工程质量、安全、实名制工资管理）。现委托该同志接受贵方项目部管理。

附;劳务人员名单：

劳务单位：

年 月 日

附：受托人身份证复印件

施工劳务承包协议范本

劳

务

承

包

合

同

发包方：XX建设有限公司

承包方：XX有限公司

日 期：

《劳务施工承包合同》

发包方(以下简称甲方)：XX建设工程有限公司

承包方(以下简称乙方)：XX建设工程有限公司

根据项目施工需要，甲方将XXX工程土建部分以扩大劳务施工的形式分包给乙方施工。为进一步明确双方责任、义务，依照有关法律、法规，经甲乙双方协商,签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

工程名称：XXX工程

工程地点：XXXX

建筑结构：XXXX等。

二、承包方式及内容

1、乙方采取包工、包辅料（甲方供应的钢筋、混凝土、砖、水泥、砂石等地材除外）、包与承包范围内有关的中小型机械设备、包安全文明施工、包承包范围内的基坑明水抽排、包施工阶段的扬尘覆盖的承包方式。

2、图纸所示范围内的含图纸会审、设计变更或修改、甲方的工程联系单、会议纪要等的全部基础工程、主体结构、二次结构、屋面工程、地面工程、内外墙粉刷及部分装饰工程，包含水池、厂房等所有项目的钢筋、木工、瓦工土建工程，包施工现场扬尘控制等施工全过程。

3、各分部、分项工程具体施工要求

3.1、土方工程

基坑土方工程甲方另行分包，乙方负责与挖土机械的配合，包括但不限于基底铲土、承台、集水井、排水沟、地梁等处的人工挖土、运土及满足基础承台、地梁等施工周边的回填土方、基坑边坡修整、五米以内基坑边坡用彩条布复盖、（五米以上的基坑边坡需要进行专家论证的由甲方负责论证，如确实需要采用砼护坡的由甲方另派人施工）垫层上泥浆清洗等。对于开挖集水坑等超深部位土方时，乙方要主动派人观察边坡情况，发现有塌方安全隐患时立刻上报处理。基坑排明水设备由乙方自行购买并负责运营、管理。在挖土期间及整个施工期间乙方派出专人进行暴露土部位的防尘网覆盖，同时要安排专人对乙方施工区域内的道路清扫、浇水冲洗。如乙方未能安排人员清扫路面或覆盖防尘网的甲方将派人处理，发生的劳务及材料费用按发生额的120%每月结账扣除。

3.2、钢筋工程

（1）、钢筋主材由甲方负责，钢筋翻样由乙方负责，甲方审核。

（2）、乙方包工、包与钢筋工程有关的施工机械及钢筋制作、安装等辅助材料。包括施工图所示的主体结构及二次结构工程的全部钢筋制作、安装及施工规范所要求的内容，辅材包括但不限于马镫、垫块、扎丝、电渣压力焊、电焊条、套筒（一级）等与钢筋安装工程所需的所有辅助材料。机械连接的接头由乙方自备，乙方负责套丝及连接安装。钢板止水带（材料甲供）焊接安装、橡胶止水带（材料甲供）焊接埋设。图纸中所标识的预埋件（钢板、防雷接地焊接（扁铁甲供其余乙供）、套管、螺栓等）的安装固定。

（3）、钢筋马橙或保护垫块：筏板基础（600以上厚的）采用Ф20钢筋或用型钢马橙（具体由施工组织设计定）；其它基础底板采用Ф14钢筋马橙；120mm厚以内的楼板采用砼制成品或其它制成品；悬挑板采用Ф8钢筋马橙；墙柱、梁等垫块采用砼制成品或其它制成品。钢筋、型钢由甲方提供，其余垫块由乙方自理。

（4）、甲方按照施工图纸和施工组织设计要求向乙方提供全部钢筋主材，对进场的钢筋材料，双方签字验收后由乙方管理，材料灭失、损耗的风险由乙方负责。钢筋进场时的卸车：能利用塔吊吊下的用塔吊吊下，不能用塔吊卸车的所租用汽车吊由甲方负责，乙方配合卸车，卸车的人工费、试件断料的人工费、场内二次转运费、成品保护、下脚料二次利用等包含在合同价款内。

（5）、乙方负责钢筋的连接，技术要求如下：

a框架柱、剪力墙：Ф14＜钢筋直径≤20采用电渣压力焊连接；Ф20以上采用机械连接；

b基础底板、框架梁：钢筋直径≥Ф20采用机械连接；Ф20以下钢筋采用搭接；

（6）、乙方承包范围内施工完成后，甲方将按乙方实际耗用钢筋的数量同施工图纸计算数量加损耗率进行对比，实行奖惩制度。损耗超出2%以上部分的按五倍市场价赔偿；损耗在1~2%(含)之间进行奖励，奖励额=图纸计算数量×（2%-损耗率）×施工期内钢筋平均采购价格×50%。

3.3、模板工程

（1）、乙方包工、包料、包周转材料的使用包与模板工程有关的施工机械。包括施工图所示的主体结构、二次结构的全部模板安拆、支撑架安拆及施工规范所要求的内容。

（2）、包含但不限于模板、木方、止水螺栓、步步紧、螺杆、穿墙管及一切与模板及支撑架安装的所有辅助材料及周转材料（注：钢管、扣件甲供）。

（3）、包含但不限于膨胀加强带钢丝网等所用材料及安装。楼内模板拆除后顶面板缝用磨光机打磨，达到清水模板的效果。

（4）、包含但不限于材料垂直运输平台铺设木方、木板封闭、主楼出入口等为安全文明施工需要做的各种通道处的木板木枋封闭所用材料及安装人工以及施工现场材料的二次搬运。

（5）支模体系高度如超过8米（含8米）的，乙方会同甲方技术人员编制高支模专家论证方案，严格按专家论证方案搭设支模架。

3.4、混凝土工程

（1）、乙方根据图纸设计的等级、标号向甲方申报用量、使用时间，使用部位等信息，砼到现场后要主动制作各种试压试块，检查砼到场后的塌落度情况，浇筑过程中严禁擅自加水。对商砼厂家提供的管子及配件乙方负责签收保管。同时负责接管、拆管、清理等工作。如泵管、管扣损失由乙方赔偿，在浇筑砼期间发生堵管现象的乙方要派人及时清理干净，归还砼站，因堵塞泵管砼站不接收由乙方赔偿。

（2）、乙方包工、包辅助机械。包括施工图所示的全部一次结构、二次结构的全部混凝土浇筑及施工规范所要求的内容。对于二次结构砼如一次性用量少的可以现场自已搅拌。

（3）、与浇筑混凝土成型的所有工具、设备、混凝土养护用材料均由乙方自行负责。

（4）、乙方承包范围内施工完成后，甲方将按乙方实际消耗的混凝土数量同施工图纸计算数量加损耗率进行对比，实行奖惩制度。损耗超出1.5%以上部分的混凝土按五倍市场价赔偿；损耗在1~1.5%(含)之间进行奖励，奖励额=图纸计算数量×（1.5%-损耗率）×施工期内混凝土平均采购价格×50%。

（5）、乙方会同甲方对进场的商品混凝土进行抽查，如发生商品混凝土缺斤少两由甲方出面进行协调解决，并将所有已进场的混凝土同比例进行减扣。

（6）、砼浇筑完收泵过程中多余的商品砼充分利用，制作预制件，不能出现浪费砼现象。

（7）、施工现场的临时道路砼料由甲方提供，施工人员由乙方负责。

3.5、砌筑工程

（1）、乙方包工、包辅材、包与墙体砌筑相关的所有机械、机具、设备。包括施工图所示的全部墙体砌筑及施工规范所要求的内容。同时包括施工现场为文明施工服务的道路边的明沟、台阶、为施工服务的砖胎膜挡墙及所有零星砌筑。水池内外墙面做防水、防腐前的找平、修补，防水施工完后的贴防护板或砌砖防护。主体结构验收前的镀锌钢丝网的铺贴。各种主体结构、二次结构存在缺陷的修整。

（2）、墙体材料、砌筑砂浆、镀锌钢丝网所用材料由甲方负责提供，现场砌筑检验试块由乙方负责制作、甲方派人送检。

（3）、砌筑工程所用脚手架费用包含在合同价格内。

（4）、乙方承包范围内施工完成后，甲方将按乙方实际消耗的砌块数量同施工图纸计算数量加损耗率进行对比，实行奖惩制度。损耗超出2.0%以上部分的砌块或砖按五倍市场价赔偿；损耗在1~2.0%(含)之间进行奖励，奖励额=图纸计算数量×（2.0%-损耗率）×施工期内砌块（砖）平均采购价格×50%。

3.6、装饰工程

（1）、乙方包工、包辅材包与装饰工程相关的所有机械、机具、设备。包括施工图所示的内墙粉刷、外墙面粉刷、外墙突出部位的滴水线粉刷施工规范所要求的内容。

（2）、包含但不限于水池等外墙面对拉螺杆补眼、门边、门顶处的二次浇筑砼或砌砖封堵及门窗安装后可能出现二次砌筑、抹灰收口等与装饰工程有关的配合工作。

（3）、装饰工程黄砂、水泥、镀锌钢丝网、玻纤网格布等材料由甲方提供，其余辅助用材料由乙方负责。

（4）、装饰工程所用脚手架费用包含在合同价格内。

（5）、乙方提前3天将抹灰部位告知甲方，由甲方告知安装单位将所有墙面管线进行检查，有无遗漏，如抹灰完成后，安装单位在墙面上再次开凿，乙方不再负责修补，由此引起的墙面空鼓等质量问题由当事人承担一切经济责任。

3.7、地面工程

（1）、乙方包工、包辅材材料、包与地面工程相关的所有机械、机具、设备。包括施工图所示的地面作法及施工规范所要求的内容（含室外台阶、散水等）。其中：墙、地砖工程由甲方自行负责。

（2）、地面工程水泥、黄砂、商品砼由甲方负责提供。

3.8、屋面工程（不包含防水工程）

（1）乙方包工、包辅材材料（防水施工除外）、包与屋面工程相关的所有机械、机具、设备。

（2）、包括除种植土回填以外的所有屋面施工项目及施工规范所要求的内容。

（3）、屋面中的水泥、黄砂、钢筋、商品砼等材料由甲方提供。

3.9其它

（1）、施工现场生产临时用水管道的材料设备采购及安装由乙方负责，包括但不限于二级配电箱以下的电箱、电缆、电线及其它配电设施、给水管道、抽排水泵等一切工作内容。施工用电必须达到三级保护的标准要求，否则甲方将派人按照安全用电规范标准给予整改，所发生的代劳费及材料费用按150%从乙方进度款中扣除，同时接受甲方安全部门的处罚。

（2）、甲方负责主轴控制线的轴线定位，乙方管理人员自行测量放线，轴线弹出后主动报甲方查验、复核。所使用的仪器、设备由乙方提供，仪器、设备质量检验必须合格且在法定的有效期内。

（3）、工程技术及安全资料由甲方负责，乙方负责配合完成必要的材料检测、试样制作工作。

（4）、乙方需与甲方另行分包的施工单位密切配合，该配合费用包含在合同价款内，配合内容包括但不限于：

a、门窗框四周封堵、安装工程各种预留孔洞的封堵；

b、外墙真石漆、涂料、幕墙、栏杆、百叶窗等乙方需配合事项；

c、土建图纸中标明的安装洞口由乙方按图纸进行事先预留，超出规范允许范围或不能满足安装要求的乙方无条件进行返工处理或重新钻孔开洞；

（5）、施工现场生产、生活临时用电设施除满足自身需要外，应提供给其它分包单位使用，并做好安全管理及服务工作；施工现场文明施工、场地卫生、扬尘控制等应由乙方所承包范围内由乙方自己负责并承担相应费用。

（6）、乙方施工区域内复盖防尘网，防尘网的材料费已包含在综合单价中，如乙方未能派人复盖防尘网甲方将派人实施上述作业，所发生的费用将按发生额的150%从乙方工程款中扣除。

（7）、对于所有甲供材料，乙方要合理使用，妥善保管，不能出现浪费现象，乙方承包范围内施工完成后，甲方将按乙方实际消耗的领用材料数量同施工图纸计算数量加损耗率进行对比，实行奖惩制度。损耗超出1.5%以上部分的各种材料按五倍市场价赔偿；损耗在1~1.5%(含)之间进行奖励，奖励额=图纸计算数量×（1.5%-损耗率）×施工期内材料的平均采购价格×50%。

三、合同价款

1、木工：图纸工程量沾灰面XX 元/平方，其中包括小辅材、止水螺杆、木方、模板等本协议条款二中所含施工内容。

2、钢筋：图纸工程量XX元/吨，其中包括扎丝、垫块、钢筋焊接、套丝、套筒、止水钢板安装、防雷接地焊接等本协议条款二中所含施工内容。

3、土建：图纸建筑面积XX元/平方，施工内容为本协议条款二中所含施工内容。

4、计价原则：木工沾灰面为混凝土模板接触面积；钢筋量为图纸中钢筋计算重量；土建面积计算方式为建筑物按建筑面积计算，水池等构筑物按顶部投影面积计算。

5、现场签证：乙方在承包范围之外所发生的计时工按实际用工的工日乘以人工费单价计算，技工按XX元/天，杂工（小工）按XX元/天，此人工费价格已包含劳务班组管理费用等其他费用。

四、 结算办法及付款方式

1、 工程款的支付：按照月进度XX %，单体工程全部完成后，双方自检合格后付至总工程款XX %，业主单位验收合格后付至总工程款XX %，余款待业主单位竣工验收XX年后无息付清（即不计利息）给乙方。

2、工程最终结算金额= 实际施工数量 × 合同单价 － 工程合同约定各项违约金

3、专款专用，人工费发放时，乙方必须出具现场工人相关证件复印件并制定工资表，在甲方的监督下发放工人工资。如发现人工费发放金额不符，甲方有权对乙方追究其法律责任。

五、工程质量标准：

本分包工程质量标准双方约定为 一次性验收100%合格（按国家现行验收规范验收）。

六、双方的责任和义务

一） 甲方的责任和义务：

1、甲方编制施工组织设计，组织图纸会审，对工程质量随时进行检查、检验，进行各分项工程技术交底，对乙方施工过程进行有效地监督指导，负责组织建设、监理单位进行各分项的隐蔽验收及其他验收工作，提供现场施工图纸一套，标准图集乙方自理（费用自理），所有洽商变更必须在施工前一天书面通知乙方，统一制定施工工期计划，统一辅助甲方做好档案资料的收集、整理及交工验收。

2、乙方负责楼层施工放线及标高抄平，甲方负责检查复核。

3、为乙方安全生产和文明施工进行宣传布置和检查，监督乙方按规范标准和施工操作规程施工。

4、按合同约定向乙方支付劳动报酬，配合乙方协商与建设单位、监理单位及设计等有关部门的联系。

5、甲方在开工前向乙方提供经批准的施工方案，乙方根据施工方案及时编制技术措施及施工计划，并提供给甲方（含合同附件中对钢筋翻样、模板制作和拼装单独签订损耗系数）。

6、提供水准点、坐标控制点及其要求与保护责任：提供位置及交验要求由甲方与业主商定，在乙方施工区域的，施工期间由乙方负责保护。

7、负责施工资料、现场照片的整理与收集。

二）乙方责任和义务：

1、乙方必须遵守国家规定的法律、法规，严格遵守甲方制定的各项规章制度，服从甲方安全生产管理，确保安全生产无事故，凡施工期间因乙方自身原因发生的伤亡和火灾事故均由乙方自行承担相关责任和一切费用。

2、 乙方必须保证工程质量，安全生产及合同所规定的工期；如乙方的施工进度及工程质量经反复整改仍不能满足甲方要求，甲方有权解除分包合同并直接安排其他队伍进场，乙方在接到甲方通知后3日内无条件退出现场，并承担由此引的一切损失。

3、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每半月前五天提交下半月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。按计划上报甲方施工过程中各种材料的用量，材料计划量超过实际用量5%，所发生的一切费用由乙方承担。

4、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。

5、加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。乙方食宿所有费用自理，并自行负责自己队伍食宿卫生、安全用电及防火等各项安全要求；杜绝一些安全事故，出现事故有乙方全部负责。本工程离矿区较近，严禁工人进入矿区范围，严禁在矿区内大小便或抽烟，如发现，将对该班组及个人清退。并给予5~10万元罚款。且承担相关法律责任。

6、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其特殊操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。

7、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好责任区的管理与卫生，及治安保卫工作。

8、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。

9、乙方必须安排有组织才能、指挥能力强的现场管理人员，如达不到甲方要求，乙方必须更换现场管理人员，费用乙方负责。

10、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其它设施，做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。爱护甲方财产、节约材料、杜绝材料的浪费，珍惜劳动成果，做好成品保护工作。

11、乙方必须服从甲方转发的工程师的指令,服从甲方现场管理人员的指挥，遵守甲方公司的一切规定和制度，爱护甲方的一草一木，负责施工现场的清理、机械、器具进行清洁。

12、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总（分）包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程序完工负责。

13、乙方不得以任何理由单方面停工，如有特殊情况在甲乙双方协商的同时工程要正常开展，如在协商过程中或私自停工则视为乙方违约，所产生的一切损失由乙方承担。

14、乙方施工人员进入工地施工，严禁违规施工、打赤膊、不戴安全帽、酒后上班、吵架斗殴、赌博等。乙方严格按照施工技术操作规程组织施工，如发生安全、质量事故，由于乙方原因的由乙方自行承担责任。由于甲方提供材料、设备等所造成的安全、质量事故等原因由甲方承担。当现场一旦发生安全事故后，乙方及时向甲方项目部反映，同时组织本班组人员施救，减少事故的损失，按照事故“四不放过”的原则处理事故。一旦事故发生不管是什么原因造成的，乙方因自觉地对事故的当事人或家属做好安慰、安抚工作，不能推诿到甲方。事故发生后甲、乙双方组织有关人员进行事故调查，必要时请相关部门或单位一起参于事故的调查，分清事故的责任，因轻伤原因造成，1万元以内由乙方承担，1万元以上由甲方承担。

15、乙方进场施工前必须配备一套称职的管理班子，乙方项目负责人必须长驻现场，服从甲方管理，遵守工地规章制度。如若更换，需提前七天向甲方提出书面意见，经批准后实行。

16、乙方必须无条件接受甲方管理人员管理，如有辱骂或殴打管理人员的，除给予班组经济处罚以外，严重的移交公安部门进行处理。管理人员因乙方违规或违章作业的整改或处罚单，乙方必须无条件签收进行整改。如签收或不签收，都视为同意。其处罚费用从月进度申请款中直接给予扣除。

17、严格执行安全生产协议书规定。

七、工期要求

1、乙方应承担包含但不限于甲方与发包方签订的施工合同中约定的施工方应履行的施工义务，乙方必须按照双方约定的合理工期完成全部承包任务，主体工程必须在规定的合理工期内完成且配合发包方做好主体验收工作。

2、乙方应遵守国家政策和法律法规，遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全，文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

3、乙方严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后计划）合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修，工期拖延损失及各种罚款；服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况机器操作人员的有效证件、持证上岗情况；为其施工人配备必要劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其他相关的防护用品。）

4、乙方自行招募劳动力，自行组织管理，所招用工人乙方负全责，出现问题由责任方负责；乙方职工所需要的证件均由乙方负责（如备案、暂住户口、计划生育），所发生的费用由乙方自行承担。

5、乙方负责施工生产中的各项工作，加强管理，科学安排作业计划，精心施工。甲方派管理人员对乙方进行管理指导。

6、乙方在施工中应严格执行国家、省、市和甲方安全生产的管理规定和标准，安全施工。配合甲方专职安全员和质检员，认真检查各作业层，及时消除安全隐患，排除质量隐患，对不符合安全生产和质量要求的部位及时整改，并且承担相应的材料损失费及罚款。

7、除甲方所提供材料和机械外，其他施工机械材料由乙方负责，费用自理，乙方必须保证所提供材料机械设备达国家标准。在施工经营活动中出现的所有纠纷如材料的买卖合同纠纷、租赁合同纠纷、人身伤害赔偿纠纷、均由乙方自行承担责任。因上述4、5、6项而使甲方代为支付或使甲方涉拆及追偿所产生的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、财产或证据保全费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、鉴定费、差旅费、调查取证费等）均由乙方承担。上述费用甲方有权从未付乙方的工程款中扣除。

八、工程材料要求

1、工程中所使用的材料及设备必须符合国家质量标准要求，不得擅自改动或降低标准。甲方所提供材料到现场，施工过程中不准浪费、损失，严禁超额用量、浪费、损失。

2、乙方在模板、钢筋制作（下料单按施工分部分项施工期5日内上交项目部，否则每拖一天罚款500元，以此类推）绑扎必须按设计要求施工，不得框用；搭接、锚固长度必须按设计要求长度施工，严禁浪费、隐蔽验收时钢筋超用。

3、材料使用，当日用完，避免浪费，做到工完场清。如有浪费根据实际情况给与处罚。

九、补充条款

1、乙方必须服从甲方现场管理人员的安排，听从发出的指令。

2、主体竣工后在装饰出现的框架内砼剔凿现象，发生的一切费用由乙方承担。

3、植筋，钢筋电渣压力焊所需工人、材料、机械由乙方负责，费用已包含在总价中。

4、乙方自备主体施工中所需要的各种机械、机具由乙方负责使用和保养（如其他工种使用机械须征得乙方同意且支付相应的合理费用）。

5、劳务人员工资发放，工资要按期，按时落实到人，并复印一份有效的工资表给甲方存档；禁止出现工人上访事件发生，若出现上访事件处罚XX元/次（按合同约定付款内）。

6、乙方严格执行甲方现场公布的管理规定。

7、乙方在施工期间因缺少施工人员，需要甲方补充时，按所干工程量双倍从乙方工程款中扣除。

8、乙方在主体框架施工完毕后预埋件及所需的插筋、预留洞口，二次结构时发现不准确或漏洞现象发生的费用从乙方工程款中扣除。

9、乙方必须服从甲方和业主及相关管理部门的管理，出现问题造成的罚款书面通知乙方，拨款时扣除。如果不听从管理和出现工人上访时甲方有权单方终止合同并且把乙方清理出现场。

十、合同争议的解决

1、发生争议双方应协商解决。协商不成，可向工程所在地人民法院提出诉讼。

2、在人民法院进行审理期间，除提请法院审理的事项外，合同继续履行。

十一、合同生效与终止

1.本合同经甲、乙双方签字并盖章后生效。

2.本合同的有效性直至双方已完全履行合同项下的所有义务且双方之间的所有付款和索赔已结清，合同条款履行完毕后，本合同自行终止；

3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与合同附件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力；

4.本合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具同等法律效力，但当附件与本合同相冲突时以本合同条款为准；

5.本合同一式 肆份，甲方执 贰份，乙方执 贰 份。

发包方： 劳务承包方：

发包方负责人： 劳务承包责任人：

年 月 日 年 月 日